Муниципальный контракт №1/2011 icon

Муниципальный контракт №1/2011



НазваниеМуниципальный контракт №1/2011
Дата конвертации19.09.2012
Размер61.95 Kb.
ТипДокументы
источник

Муниципальный контракт № 1/2011



п. Борок 30 августа 2011 г.


Администрация Веретейского сельского поселения, в лице Главы поселения Пакунова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью фирма «Резгор», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Резепова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", на основании решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (Протокол № 1 от 19.08.2011г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя работы по приобретению и монтажу детских спортивных и игровых установок и других малых форм на территории Веретейского сельского поселения согласно техническому заданию.

1.2. "Подрядчик" обязуется в соответствии с проектом, нормами и требованиями осуществлять выполнение работ качественно, в полном объеме, и сдать "Заказчику" по акту в установленный контрактом срок.

1.3. Срок выполнения работ до 30 сентября 2011 года.


^ 2. Цена контракта


2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 398000 (триста девяноста восемь тысяч) рублей, в том числе плановые накопления, сметную прибыль, рыночный коэффициент на текущий период, стоимость материалов, транспортные расходы, связанных с перевозкой рабочих и материала к месту выполнения работ, НДС, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2 Форма, срок и условия оплаты работы: аванс - 30% от суммы контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего контракта, итоговый расчет согласно актам сдачи – приемки выполненных работ в течение 10 банковских дней после приемки и устранения недостатков, безналичный расчет.


^ 3. Обязанности сторон


3.1. Обязанности "Заказчика":

3.1.1. Передать "Подрядчику" проектно-сметную документацию на установку объектов указанных в п.1.1.

3.1.2. Обеспечить финансирование.

3.1.3. При нарушении срока оплаты за выполненные работы "Заказчик" уплачивает "Подрядчику" неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России за каждый день просрочки платежа.

3.2. Обязанности "Подрядчика":

3.2.1. "Подрядчик" принимает на себя работы по приобретению и монтажу объектов, указанных в п.1.1. в с. Марьино, с. Лацкое и п. Борок Веретейского сельского поселения: согласно технического задания.

3.2.2. "Подрядчик" обязуется в соответствии с проектом, нормами и требованиями осуществлять выполнение работ качественно, в полном объеме, и сдать "Заказчику" по акту в установленный контрактом срок.

3.2.3. "Подрядчик" обязуется выполнить исполнительно – техническую документацию в полном объеме к моменту завершения работ на объекте.

3.2.4. При нарушении срока выполнения работ "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" пени в размере 0,1 % общей стоимости работ за каждый день просрочки.

3.2.5. Обеспечить выполнение мероприятий по пожарной безопасности и технике безопасности во время проведения работ.

3.2.6. Устранить по указанию "Заказчика" дефекты, обнаруженные в процессе выполнения работ и при приемке работ за свой счет.

3.2.7. Немедленно известить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить работы на Объектах при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.


^ 4. Правила приемки и сдачи работ


4.1. "Заказчик" приступает к приемке в течение пяти рабочих дней после окончания установки изделий, при условии своевременного представления "Подрядчиком" исполнительной документации.

4.2. Сдача результата работ "Подрядчиком" и их приемка "Заказчиком" оформляются актом, подписанным сторонами.

4.3. В случае выявления в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта дефектов в выполненных работах, стороны составляют двусторонний акт с указанием всех недостатков, а также порядка и сроков их устранения. В этом случае "Подрядчик" своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении "Подрядчиком" этой обязанности "Заказчик" вправе привлечь другую организацию для устранения дефектов и недостатков с оплатой расходов за счет "Подрядчика".


^ 5. Срок действия контракта


5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 сентября 2011 года.


6. Гарантии


"Подрядчик" гарантирует:

6.1.надлежащее качество используемых материалов, соответствия их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

6.4. гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 24 месяца со дня приемки комиссией объекта в эксплуатацию. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика», в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения, либо по результатам заключения квалифицированной экспертизы.

При не устранении "Подрядчиком" дефектов в установленные в акте сроки Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет "Подрядчика".

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


^ 7. Обязательства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему контракту за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, как следствия природного явления, наводнения, землетрясения, диверсии, забастовок, военных действий, уменьшении бюджетного финансирования, актов органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по контракту.

7.2. Сторона, вследствие обстоятельств непреодолимой силы и невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана известить другую сторону об их наступлении в сроки, позволяющие другой стороне предотвратить наступление неблагоприятных для нее последствий. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них.

7.3. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. настоящего контракта, продолжаются более 10 рабочих дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично.


^ 8. Основания изменения и расторжения контракта


8.1. Изменение и расторжение контракта возможны лишь по согласованию сторон.

8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно в случае ненадлежащего выполнения сторонами взаимных обязательств. При этом сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана в письменном виде, не менее чем за 1 месяц до предполагаемого срока расторжения контракта, мотивированно уведомить об этом другую сторону.


^ 9. Прочие условия


9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются соглашением сторон. Одностороннее расторжение контракта не допускается.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, решаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

9.3. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.


^ 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


«Заказчик»: Администрация Веретейского сельского поселения,

152742 Ярославская область, Некоузский район п. Борок д. 4,

тел. (48547) 24-8-21, факс 24-5-06,

ИНН 7620005040, КПП 762001001, ОГРН 1057602376424, БИК 047888001,

УФК по Ярославской области (Администрация Веретейского сельского поселения л/с 615.01.001.0),

ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области

р/с 402 04810100000000103


«Подрядчик»: ООО фирма «Резгор»,

150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 32, оф. 78.

Тел./факс (4852) 44-27-50, e-mail: rezgor@yandex.ru

ИНН 7604041500, КПП 760401001, ОГРН 1027600689599, БИК 047888707,

р/сч № 40702810140110536801 в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»

к/счет 30101810800000000707


Заказчик: Подрядчик:

__________________ С.А.Пакунов ________________Резепов Д.А. м.п. м.п.




Похожие:

Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципальный контракт №2 на поставку продуктов питания
Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и решением...
Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципальный контракт №2/2011
Корыткина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые...
Муниципальный контракт №1/2011 icon«Муниципальный
«Подрядчик», с другой стороны, а вместе «Стороны», на основании Протокола от «19» октября 2011 №4 «О признании участника размещения...
Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципальный контракт №1 на поставку молока с. Никольское «5» февраля 2013 г. Моу «Основная общеобразовательная школа с. Никольское Духовницкого района Саратовской области»
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам запроса котировок на основании протокола рассмотрения...
Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципальный контракт № п. Лотошино 2008 г. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского поселения Лотошино»
Скворцовой Мираславы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый Поставщик, в лице, действующего...
Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципального контракт №0145300005212000361-0249541-01 г. Всеволожск «04» сентября 2012 г
...
Муниципальный контракт №1/2011 iconПроект муниципального контракта муниципальный контракт №
Федерального закона от 21. 07. 2005 n 94-фз "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных...
Муниципальный контракт №1/2011 iconМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 г. Улан – Удэ» в лице директора Бакутиной Тамары Павловны
Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт)...
Муниципальный контракт №1/2011 iconПроект муниципального контракта муниципальный контракт № Московская область п. Хорлово " " 2010 г. Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Хорлово»
Федерального закона от 21. 07. 2005 n 94-фз "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных...
Муниципальный контракт №1/2011 iconПроект муниципального контракта муниципальный контракт № Московская область п Хорлово " " 2010 г. Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Хорлово»
Федерального закона от 21. 07. 2005 n 94-фз "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы