«Муниципальный icon

«Муниципальный



Название«Муниципальный
Дата конвертации19.09.2012
Размер68.27 Kb.
ТипДокументы
источник



Муниципальный контракт № 3/2011


п.Борок «24» октября 2011 г.


Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Веретейского сельского поселения Пакунова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Некоузское ГУП «Автодор», в лице Лифанова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе «Стороны», на основании Протокола от «19» октября 2011 № 4 «О признании участника размещения муниципального заказа уклонившимся от заключения муниципального заказа», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. «Заказчик» поручает, «Подрядчик» выполняет работы по ремонту подъезда к зданию школы в с.Марьино Веретейского сельского поселения.

Состав и объём работ по настоящему контракту определяет «Муниципальный заказчик» в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией.


^ 2. Стоимость работ по контракту и порядок расчётов


2.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим контрактом, составляет 188 748, 00 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2.2.Оплата выполненных «Подрядчиком» работ осуществляется с лицевого счёта

«Муниципального заказчика» в пределах бюджетных средств и с учётом объёма выполненных работ.

2.3. Форма, срок и условия оплаты: аванс 30% от суммы контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего контракта, итоговый расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления финансовых документов: счёта-фактуры, акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).


^ 3. Сроки выполнения работ


3.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2. Период выполнения работ - с момента заключения контракта до 18.11.2011 года.


^ 4. 0бязанности сторон


4.1. «Подрядчик» обязан:

Выполнять все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. Обеспечивать качественное выполнение работ в соответствии с проектной документацией, действующим ГОСТ, своевременно устранять недостатки, выявленные при приёмке работ.

4.1.3. В случае необходимости выполнять аварийно-восстановительные работы за счёт средств, предусмотренных в плане работ на выполнение непредвиденных и оперативных работ.

4.1.4. Обеспечивать выполнение данных работ своими силами и средствами.

4.2. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.2.1. Производить оплату выполненных «Подрядчиком» работ.

4.2.2. Осуществлять выборочные проверки качества выполненных работ, финансируемых в рамках настоящего контракта.

4.2.3. Принять выполненные работы.


^ 5. Ответственность сторон


5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случаях отступления «Подрядчиком» от условий контракта, ухудшившим результат работы «Муниципальный заказчик» вправе потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной контрактом стоимости работ;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.3. «Подрядчик», вместо устранения недостатков, за которые он отвечает вправе безвозмездно выполнить работу заново с возмещением «Муниципальному заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.4. 3а несвоевременное выполнение работ «Подрядчик» уплачивает «Муниципальному заказчику» пеню в размере 0,5% от стоимости оплаченных, но невыполненных в установленный срок объёмов работ, за каждый день просрочки.

5.5. В случае, если после принятия «Муниципальным заказчиком» выполненных «Подрядчиком» работ в течение 6 месяцев выявятся недостатки в выполненных работах, допущенные по вине «Подрядчика», последний производит устранение таких недостатков за свой счёт, в сроки устанавливаемые «Муниципальным заказчиком», исходя из характера и объёма допущенных недостатков.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение условий настоящего контракта в случаях форс-мажора (а именно: пожар, наводнение, землетрясение, акты Правительства, министерств, ведомств, непосредственно влияющие на исполнение настоящего контракта). Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), должно подтверждено документом, выданным компетентным органом.

5.7. О наступлении обстоятельств форс-мажора сторона извещает другую, в 10-дневный срок. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.


^ 6. Прочие условия


6.1. Изменение условий настоящего контракта и внесение дополнений возможно только по взаимному согласию сторон при условии их надлежащего оформления (письменная форма, подписи уполномоченных лиц).

6.2. По настоящему контракту обязателен претензионный порядок урегулирования споров, срок ответа на претензию в течение 10 дней с момента её получения.

6.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего контракта, решаются путём переговоров или в претензионном порядке, при недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

6.5. «Подрядчик» гарантирует сохранение потребительских свойств дорожного полотна в соответствии с действующими госстандартами в течение 24 месяцев.

Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторон своих обязательств по конракту.

6.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


^ 7. Почтовый и юридический адрес и платежные реквизиты сторон:

«Муниципальный заказчик»:

Администрация Веретейского сельского поселения

152742, Ярославская область, Некоузский район, п.Борок д.4.

Тел.(48547) 24-8-21, факс 24-5-06

ИНН 7620005040, КПП 762001001

БИК 047888001, ОГРН 1057602376424

ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области р/с № 40204810100000000103

УФК по Ярославской области(Администрация Веретейского сельского поселения л/с 615.01.001.0)


«Подрядчик»:

Некоузское ГУП «Автодор»

152730 Ярославская область, с.Новый Некоуз, ул. Некоузская д.6


Тел. 8(48547) 2-13-76, 2-13-73

ИНН 7620000035, КПП 762001001

ОГРН 1027601495151, БИК 047888670

Р/c 40602810077150100005

к/c 30101810500000000670

Северный банк СБ РФ, г.Ярославль, Рыбинский доп.офис № 1576/0136 с.Новый Некоуз


^ Заказчик: Подрядчик:


______________________ С.А.Пакунов _________________ЛифановВ.А.


«__»___________________ 2011г. «___»__________________ 2011г.


Приложение №1

к Муниципальному контракту
от «24» октября 2011г № 3/2011


Техническое задание

на выполнение работ по ремонту подъезда к зданию школы в с.Марьино Веретейского сельского поселения




Наименование работ и затрат, Единица

Количество

1.

Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79кВт(108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта

Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25

0.095

2.

Разравнивание грунта с перемещением до 40 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта

Объем: 95*4

Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25

0,38

3.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Начисления Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

0,39

4.

Песок природный для строительных работ средний, м3

Объем: 39*1.1

42,9

5.

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм при укратке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98, 1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания

0,24

6.

Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (без стоимости знаков) 100 знаков

Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

0,02

7.

Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т,т

Объем: 2*21/1000

0,042

8.

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоретета, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, шт

1

9.

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4, шт.

1

Требования к безопасности:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими ГОСТ, СНиПМДС, СаНПиН

Качественные характеристики:

Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы.

Требования к результатам работ:

Все работы должны быть выполнены с соответствии с действующими ГОСТ, СНиПМДС, СаНПиН




Похожие:

«Муниципальный iconМуниципальный совет веретейского сельского поселения некоузский муниципальный район Ярославская область
На основании приказа Министерства финансов РФ от 21. 12. 2011 года №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной...
«Муниципальный iconМуниципальный совет веретейского сельского поселения некоузский муниципальный район Ярославская область
Федерального закона от 30. 11. 2011 №361-фз «О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения...
«Муниципальный iconДокументи
1. /муниципальный уровень/Приказ 107 от 08.04.2010 утверждение плана.doc
2. /муниципальный...

«Муниципальный iconПубличный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
...
«Муниципальный iconУтверждено распоряжением главы администрации мо «Краснознаменский муниципальный район»
«Краснознаменский муниципальный район» от 17 октября 2011 года №134Р и является правопреемником муниципального общеобразовательного...
«Муниципальный iconМуниципальный совет веретейского сельского поселения некоузский муниципальный район Ярославская область
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской...
«Муниципальный iconА. В. Зобов Директор школы
На основании Постановления главы администрации мо «Няндомский муниципальный район» №62 от 26 января 2010 года «О переходе на новые...
«Муниципальный iconИнформация об учредителе оу
Наименование учредителя: муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» в лице Управления образования администрации муниципального...
«Муниципальный iconМуниципальный контракт №2 на поставку продуктов питания
Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и решением...
«Муниципальный iconСокращенное наименование: Юрьянское руо
Юрьянский муниципальный район от 01. 12. 1999 года №1281-р, является отраслевым органом администрации муниципального образования...
«Муниципальный iconМуниципальный контракт №1/2011
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", на основании решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы